沪昆客专接触网关键部位加装预绞式护线条改造施工总价承包招标公告招标编号:GC-2018-721.招标条件本招标项目沪昆客专接触网关键部位加装预绞式护线条改造施工已由沪昆客专公司和广铁计统处分别以《沪昆客专湖南公司关于沪昆客专广铁管段更改投资计划2017年完成情况及2018安排建议的复函》(沪昆湘计财函〔2018〕28号)、《中国铁路广州局集团有限公司关于下达沪昆客专广铁管段2018年更新改造计划的通知》(广铁计函〔2018〕440号)批复同意立项,并经广州铁路(集团)公司建设工程招投标管理办公室以《广铁集团建设工程招标办关于报送沪昆客专接触网关键部位加装预绞式护线条改造施工总价承包招标计划的函》(建招办函〔2018〕72号)批准,项目业主为中国铁路广州局集团有限公司,工程施工图已经审核合格,建设资金来自更改资金,项目出资比例为全资,招标人为中国铁路广州局集团有限公司供电处。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1工程概况:本工程范围为沪昆客专广铁管(K1006+667 – K1504+751)150座隧道、16座跨线桥、81处跨越线、22处分相的加装预绞式护线条改造。 2.2 招标范围:沪昆客专广铁管(K1006+667 – K1504+751)150座隧道、16座跨线桥、81处跨越线、22处分相的加装预绞式护线条改造,包括工程施工,材料、设备购置、安装等。2.3 主要工程内容:沪昆客专广铁管(K1006+667 – K1504+751)150座隧道、16座跨线桥、81处跨越线、22处分相的加装预绞式护线条改造。2.4工程施工重难点工程:护线条安装及调整。2.5本项目工程范围内设 1 个标段,标段起讫里程和长度:本项目工程范围内设1个标段。起讫里程为沪昆客专K1006+667 – K1504+751、正线长度498084米。2.6工程总投资912.673万元。建设总工期 *** 。 3.投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备铁路电气化工程专业承包 *** 资质,投标人具备在递交投标文件截止日期前三年内参与运营速度200km/h及以上的铁路电气化工程施工业绩,业绩证明按《广铁(集团)公司建设管理处关于规范集团公司管理铁路建设项目投标业绩证明的通知》(建函〔2016〕57号)要求执行。已竣工的项目须提供中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明文件,正在施工和新承接的项目须提供中标通知书和合同协议书;申请人拟派项目经理须具备机电工程专业 *** 注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,职称工程师或以上,具有有效的安全生产考核合格证书,具有八年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。申请人拟派总工程师职称工程师及以上 ,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年,主管项目技术工作 3 年以上。投标人在人员、设备、资金等方面要求:近三年财务状况良好,无处于被责令停业,财产被接管,冻结,破产状态;企业信誉良好,无不良合作履约记录,有银行出具的银行信用等级证明。3.2 其他要求:(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;(2)具备有效的安全生产许可证;(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。(6)申请人不得存在下列情形:被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违 约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。(7)本项目要求投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。(8)投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。3.3本次招标不接受联合体投标。3.4各投标人均可就上述标段中的 1 个标段投标。3.5 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见公告附件。4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者,请于 *** 至 *** ,每日上午9时00分至11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持广州公共资源交易中心投标IC卡(广州公共资源交易中心投标IC卡到广州公共资源交易中心查询、办理)、单位介绍信、购买人身份证及身份证复印件、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(申请表每个标段一式两份)原件购买招标文件。4.2 招标文件每套售价¥500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号:开户银行:交通银行北京西单支行开户名称:中铁物总国际招标有限公司账号:70050074.3 本次招标不接受邮购招标文件。5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的时间为 *** 9时00分至 *** 10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为 *** 10时00分,递交地点为广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号),具体开标室以投标文件递交截止时间当天交易中心一楼大堂大屏幕上显示的为准。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。6.发布公告的媒体本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心、铁路建设工程网上发布。7.联系方式招标人:中国铁路广州局集团有限公司供电处地址:广州市中山一路151号邮编:510088联系人:郭海涛电话:61325893、 *** 传真:/招标代理机构:中国铁路物资股份有限公司地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层邮编:100036项目经理:李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)联系人:刘工(售卖标书)、李工、温工(开具发票)电话 *** 、 *** *** 传真 *** 电子邮件:Crmscgz01@163.com开户银行:交通银行北京西单支行开户名称:中铁物总国际招标有限公司账号:7005007 *** 公告附件一投标人业绩证明(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称(盖章) 年 月 日发包单位联系人: 联 系 电 话: 发 包 人 地 址: 总 监理 工程师: 联 系 电 话:公告附件二项目经理业绩证明(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。特此证明。发包单位名称(盖章) 年 月 日发包单位联系人:联 系 电 话:发 包 人 地 址:注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三项目总工(技术负责人)业绩证明(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。特此证明。发包单位名称(盖章) 年 月 日发包单位联系人:联 系 电 话:发 包 人 地 址:注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
标段划分
序号标段名称里程/范围标段概况中标单位中标金额(万元)
1/
相关附件
 
招标信息-订阅推送

微信扫一扫

按需订阅推送最新项目

全国拟在建工程项目查询

免费查看项目进展信息及关键人联系方式