番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期供配电工程招标公告
招 标 代 理：广州建达建设管理有限公司 招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室 日期：2017年 9月
番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期 供配电工程招标公告
根据番发改函 [2016]188 号批准，并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，广州市番禺水务股份有限公司现对番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期供配电工程进行公开招标，选定承包人。 一、工程名称：番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期供配电工程 二、招标单位：广州市番禺水务股份有限公司 联系人：张工联系电话： *** 招标代理机构：广州建达建设管理有限公司 联系人：吕工联系电话： *** 招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室 监督电话 *** 三、建设地点：广州市番禺区沙湾镇紫坭村。 四、项目概况： 番禺区紫坭泵站征地面积5.93ha ，新建原水处理能力为 110万m 3/日的建构筑物及相关设施。目前紫坭泵站（一期）采用 10kV双回路电源供电，设备总容量为4520 kVA（其中：变压器为 400kVA×2台、高压电机为400KW× 3台+630×4台）。本次招标为番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期 工程设施的用电新增容量，电力线路采用10kV双回路电源供电，一路电源由紫坭站 F17 线路供电，另一路电源由沙湾站F31供电，采用双回路同时供电方式，互为备供电方式。包括从 10kV公共高压室引至10kV专用高压室，高压电缆进入专用高压室，再由专用高压电房 *** 高压室分别敷设电缆至变压器、高压补偿柜和变频柜等电房，室内外供配电工程，竣工送电后二年的运行维护管理；在运行管理过程中，中标单位须投入足够的具有供电部门要求的持证人员及相关设备，对承包范围内的线路及设备进行运行维护管理，确保供配电系统的正常运行，运行维护管理费用包括在投标报价中，不再另行计取（具体数据以施工图纸为准）。 五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价： （一）本项目设1个标段。 （二）招标内容：包括但不限于以下内容： （1）按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明等，承装 10kV 供配电系统，具体工程内容以招标图纸为准(注：本次招标不涉及电房结构施工 )。包向供电部门办理报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包向各部门办理工程用地涉及的征地拆迁工作，包地上附着物赔偿费用，包施工借地费用，包路面整版修复、路面下穿管施工，包协调，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收通过并送电、运行维护管理、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理。 （2）①10KV供配电工程；②电房内外供配电工程；③ 10KV 供配电工程施工必须配合番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期工程的土建及安装工程施工；④竣工送电后二年的运行维护管理；⑤质保期售后服务。 （3）在合同工期内，工程需分2个阶段完成通电工作，先进行一条线路通电，待供通电后 24 小时内完成另一条线路通电，以确保番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期 工程的正常调试运行和泵站原有生产线稳定运行不受影响。 工程量清单中的工程量仅作参考，投标人要结合图纸与现场实际综合考虑，相关风险包含在投标报价中。 （三）招标规模： 番禺区紫坭泵站征地面积5.93ha ，新建原水处理能力为 110万m 3/日的建构筑物及相关设施。目前紫坭泵站（一期）采用 10kV双回路电源供电，设备总容量为4520 kVA（其中：变压器为 400kVA×2台、高压电机为400KW× 3台+630×4台）。本次招标为番禺区取水口优化整合工程—紫坭取水泵站及原水预处理一期 工程设施的用电新增容量，电力线路采用10kV双回路电源供电，一路电源由紫坭站 F17 线路供电，另一路电源由沙湾站F31供电，采用双回路同时供电方式，互为备供电方式。包括从 10kV公共高压室引至10kV专用高压室，高压电缆进入专用高压室，再由专用高压电房 *** 高压室分别敷设电缆至变压器、高压补偿柜和变频柜等电房，室内外供配电工程，竣工送电后二年的运行维护管理；在运行管理过程中，中标单位须投入足够的具有供电部门要求的持证人员及相关设备，对承包范围内的线路及设备进行运行维护管理，确保供配电系统的正常运行，运行维护管理费用包括在投标报价中，不再另行计取（具体数据以施工图纸为准）。 （四）招标控制价：485 万元 六、资金来源：企业自筹资金 七、发布招标公告时间： 从 2017年 9 月22日至2017年 10月12日23时 59分。 注：1、发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。 2、本工程采用网上电子报名，不接受纸质报名资料。 网上报名时间：2017年9月 22 日0时0分至 *** 23时59分 八、递交投标文件时间与开标时间 1. 递交投标文件时间（投标文件提交截止时间当天）： 2017 年10月16日 9时 0分至10 时 0分。 2.项目负责人签到时间： 2017 年10月16日 9时 0分至10 时 0分。 注：项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效，由招标人作废标处理，不参与开标及资格审查。（项目负责人需携带第二代身份证原件到现场签到，签到具体时间请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易工具箱”专栏中的“工作安排”，输入项目编号即可查询（签到时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息）。 3. 开标时间： 2017 年10月16日 10时0分。 4.投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。 九、投标人应凭以下资料递交投标文件： （1）法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件； （2）《广州建设工程投标报名申请表》。 （3）投标担保 5 万元，投标担保须在开标前完成缴纳。 （4） 投标人在投标登记时须向招标代理机构缴纳招标文件工本费和资料费 ，每份 100 元，售后不退。 十、投标人合格条件： 1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。 3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证； 4、投标人应具备以下资质： （ 1 ）投标人同时具有承接本工程所需的电力工程施工总承包 *** (或以上 )或输变电工程专业承包 *** （或以上）或建筑机电安装工程专业承包 *** （或以上）资质 和《承装 (修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资格 ； （ 2 ）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业 *** 或以上级别的注册建造师 ； 注：招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质要求。 建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》； 注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。 5、持有项目负责人安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的页。 6 、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C证） 或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的页。 7、投标人已按照招标文件规定的内容签署盖章的投标申请人声明。 8 、关于联合体投标： 本项目不接受联合体投标。 9、广州协安建设工程有限公司因在番禺区某项工程中存在严重违约行为，根据《番禺区住房和建设局关于对广州协安建设工程有限公司处理决定的通报》（番住建发 [2017]208 号）的规定，不予以接受广州协安建设工程有限公司参加番禺区建设工程项目的投标。 注： 1、资格审查文件组成详见招标文件要求。 2、未在招标公告第十条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。 十、 资格审查前，投标人须办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员（具体详见广州公共资源交易中心企业信息登记办事指引）。 十一、 满足资格审查合格条件的投标人不足 3名或通过否决性条款审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 十二、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过 2003.4.2 ）的第四十条规定执行。 十三、本工程采用资格后审方式，属于非电子资审项目，资格审查文件需提供纸质文件。 十四、本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。 十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。 异议受理部门：广州市番禺水务股份有限公司 异议受理电话 *** 地址： 广州市番禺区清河西路22-28号 十六、本公告在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、民营经济报等法定媒体发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 十七、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。
附件一 投标申请人 声明
广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构： 本公司就参加投标工作，作出郑重声明： 一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。 二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。 三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。 四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员， 严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。 七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。 八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业： 年月 日
|