北海路海酒店主楼更新改造工程施工招标公告

招标编号:TD-SG-2018-21

1. 招标条件

北海路海酒店主楼更新改造工程由广西铁路旅游传媒集团有限责任公司计划统计处以《广西铁路旅游传媒集团有限责任公司2018年专项资金计划》(宁铁计专〔2018〕1号)批准建设,项目编号为180701,建设资金来自铁路专项资金,计划工期 *** ,项目业主为广西铁路旅游传媒集团有限责任公司,招标人为广西铁路旅游传媒集团有限责任公司。目前,该项目已具备招标条件。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:广西北海市

2.2 项目规模:

2.2.1恢复装修工程:酒店高度58米,外墙装修6300平方米;屋面工程(含防水)2700平方米; 大堂改造装修1250平方米;套间改造装修4间;一楼餐厅装修160平方米;走道装修1450平方米;中央空调工程10375平方米;消防喷淋系统工程10920平方米(包含三楼新建阳光餐厅面积,面积约545平方米);拆除工程。

2.2.2改造提升工程:二层屋顶增加玻璃餐厅、斜面端头房间改造、大堂增加观光电梯及夜景照明工程等。

2.2.3 电力工程:按使用标准改造原有电线路、照明及供电系统。

2.2.4给排水工程:按改造后的房间布局重新改造给排水系统。

2.2.5信息系统:按使用标准改造原有弱电系统。

2.2.6工程总投资:27102653.00元。

2.3计划工期:工期 *** ,10月16日开工, *** 完工。

2.4招标范围:本项目为北海路海酒店主楼更新改造工程,具体详见工程量清单及图纸。

2.5标段划分:本工程划分为1个施工标段。

2.6特别说明:(1)承包人领取中标通知书后负责办理项目报规报批手续,包含但不限于以下内容:建设工程规划许可证;消防审图、消防审批、办理取得消防许可证;市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放等。上述工作所涉及到的行政收费由发包人支付,除此行政收费以外发生的费用由承包人负责。上述手续于 *** 0日前办结。如果承包方无法办理上述手续没能按时进场开工,则招标人取消其承包资格,解除双方已签订的施工合同,对承包方已向发包方缴纳的履约保证金不予退还。

2)在进场施工后,承包方首先装修一间样板客房,经发包方认可后,再按样板客房的标准、风格对客房进行全面装修。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须具备以下资质和业绩条件,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业 *** 注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目任职。

⑴在中华人民共和国境内合法注册的独立法人施工企业。

⑵投标人必须具有认证机构认证的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,具有有效的安全生产许可证。

⑶资质要求:本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包 *** 及以上并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业 *** 及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。

⑷业绩要求:投标人近三年来合同造价2500 *** 万元)的建筑装修装饰工程或房屋建筑工程。

⑸具有良好的社会信誉,最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近三年不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除;投标人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投标文件之日起前一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就上述标段提出投标申请。

4、招标文件获取

4.1本项目招标文件网上免费下载。2018719日至2018724日,潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站(网址:http://www.gxzbtb.cn),按网站规定的流程下载招标文件。

4.2 本项目图纸或其他技术资料。

项目的图纸、技术资料等按以下第 4.2.1 种方式获取:

4.2.1登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站免费下载(网址:http://www.gxzbtb.cn),操作流程与下载招标文件相同。

4.2.2 由交易中心负责统一现场发售。

图纸或其他资料费金额:图纸费¥ 0 元(图纸押金¥ 0 元,在退还图纸时退还),其他资料费¥ 0 元。图纸费(图纸押金)或其他资料费支付:报名人持本人身份证及银联卡到广西壮族自治区交易中心刷卡支付。

5、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间和地点: 2018  8 1014 00 分在广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区怡宾路6号)公开开标(具体开标室根据电子屏幕显示的安排)。

6、质疑与投诉

投标报名后,投标人若对本项目招标文件或招标过程有质疑或投诉的,请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出,并附报名回执单复印件。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西公共资源交易中心网站(www.gxzbtb.cn)、铁路建设工程网(www.rebcenter.com)上发布。本公告的修改、补充,在广西公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广西公共资源交易中心网站发布的文本为准。

8.招标人联系方式

8.1招标人名称:广西铁路旅游传媒集团有限责任公司

地址:南宁市衡阳西路34号

联系人及电话:卜主任   ***

8.2招标代理机构名称:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心

地址:南宁市纬武路165号

项目联系人:杜工,联系电话:0771-2807659

9.交易服务单位

交易服务单位:广西壮族自治区公共资源交易中心

网上下载招标文件技术支持联系电话:4008503300

10.监督部门及电话

南宁铁路局工程招标投标管理办公室:

电话:

招标人名称:广西铁路旅游传媒集团有限责任公司

招标代理机构:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心

               2018719

招标信息-订阅推送

微信扫一扫

按需订阅推送最新项目

全国拟在建工程项目查询

免费查看项目进展信息及关键人联系方式