迎宾大道延长线二期（机场高速～方华公路）工程（K0+000～K0+790）泵房配电工程项目招标公告

1．招标条件

本招标项目迎宾大道延长线二期（机场高速～方华公路）工程（K0+000～K0+790）泵房配电工程项目（以下称“本项目”） 已由广州市白云区发展和改革局以云发改投资[2017]10号批准建设，项目发包人为广州快速交通建设有限公司， 建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，招标人为广州快速交通建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况与招标范围

2.1.1项目概况

迎宾大道延长线二期（K0+000～0+790）段工程是迎宾大道延长线与广州机场高速相交的互通立交工程，位于广州市白云区，距广州新白云机场约1.5Km，立交型式采用苜蓿叶式半互通立交，主要工程包括下穿机场高速公路的框架桥、涉及机场高速主线加宽的匝道工程、路面工程、框架桥预制以及白云机场专用供水管、燃气管的保护工程等。

2.1.2招标范围

本次招标范围为迎宾大道延长线二期（机场高速～方华公路）工程（K0+000～K0+790）泵房配电工程项目，主要工程内容：

①完成从供电局指定的输变电站或临近开关房或高压驳接点到迎宾大道用电点的高压（10KV）外电线路的敷设及配电系统工程（包括高低压配电柜、变压器等设备）的施工、安装和调试等。

②负责办理本项目的供电报建和验收手续，包质量、包工期、包施工安全、包竣工验收送电；配合做好施工图纸(含低压部分）的深化设计，配合完成本项目(含低压部分）的设计报批报建手续；并负责与供电部门以及沿途地方的协调等相关工作。

③负责处理本项目涉及的平整施工场地工作；负责协调和处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担相关费用；负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；配合业主办理本项目涉及的土地征用、拆迁补偿等工作。

2.1.3计划工期

计划工期暂定为2个月。具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。计划开工日期：2018年 7 月16日，计划交工日期：2018年 9 月 16 日。

2.2标段划分

本次招标共分为1个标段。具体如下表：

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

2.3本次招标项目招标控制价为人民币叁佰陆拾玖万壹仟陆佰陆拾捌元叁角捌分（￥3691668.38元）；其中安全防护、文明施工措施费用为人民币玖万柒仟壹佰伍拾玖元壹角陆分（￥97159.16元）。最终结算价以财政评审为准。

2.4本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付本项目的招标代理费。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有合法有效的安全生产许可证，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照及独立法人资格，且具备上述第2.2款表中所列相应资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体资格审查条件附录可从广州公共资源交易网下载。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3在本次招标中，每个投标人最多可对1个标段投标，且允许中1个标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若存在单位负责人[1]为同一人、或者存在控股[2]、管理关系[3]的不同单位、或同一母公司[4]多家子公司，不得同时参加本次招标项目的投标，否则均按否决其投标处理。

3.5投标人、投标人的法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）在招标公告发布之日前3年内均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为（须提供近三年无行贿犯罪记录证明原件，且在递交投标文件时有效）。

3.6投标人还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，无企业信息登记的投标报名将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn/)服务指南栏目。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2018年 6 月19 日至 2018年 6 月 25 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）持①企业法人营业执照副本原件、②企业资质证书副本复印件（可通过扫描二维码查询相关信息）、③承装（修、试）电力设施许可证副本原件、④企业安全生产许可证副本原件、⑤法定代表人证明书原件、⑥法定代表人授权委托证明书原件经办人第二代身份证原件；上述资料①②③④⑤⑥的复印件（加盖单位公章）一套加具封面后装订成册，同《广州建设工程投标报名申请表》二份（下载地址：http://www.gzggzy.cn/）购买招标文件。

4.2招标文件每套售价1000元人民币（现金），招标文件的图纸每套售价  2000元人民币（现金），售后不退。

5．投标文件的递交

5.1 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年 7 月9 日 10时30分，投标人应于2018年 7 月9 日09时30分至10时30分将投标文件递交至广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。

5.2 提前或逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网上发布。如媒体发布公告的详细内容不一致者，以广州公共资源交易网公告为准。

在规定的报名期间，报名并购买招标文件的潜在投标人不足3名时，招标人依法有权采取以下方式之一：⑴广州公共资源交易中心网发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的投标人可根据公告的约定参与报名。⑵依法重新组织招标。

7．联系方式

招标人：广州快速交通建设有限公司

地  址：广州市白云区蚌湖黄榜岭高翔路1号

邮编：511431

联系人：李学森

电  话：

招标代理：广州菲达建筑咨询有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号B座19楼

邮  编：510000

联系人：李小姐 　     梁小姐

电 话：020－34968265 ***    

传  真：

邮  箱：2283177209@qq.com

异议受理部门：广州快速交通建设有限公司

异议受理电话 ***

地    址：广州市白云区蚌湖黄榜岭高翔路1号

招标监督机构：广州市白云区建设工程招标管理办公室

监管电话：

地址：广州市白云区大金钟路23号二楼

附件：资格审查条件附录、评标办法（双信封的合理低价法）

以上附件可从广州公共资源交易中心网上下载。

2018年6月19日