摘要：本公告受治多县扶贫开发局委托发布，发布日期： *** ，公告主要内容为：青海玉树治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目扎河乡大旺村和索加乡牙曲村标段、立新乡扎西村标段、加吉镇改查村标段，所属区域：青海-玉树-治多县，所属行业分类：道路，招标代理：四川亚兴建设工程项目管理有限公司，采购业主：治多县扶贫开发局，招标编号：YX(QH)-GC-2017055，公告类型：招标公告。

治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目招标公告(资格后审)

(项目编号：YX(QH)-GC-2017055)

1、招标条件

本招标项目治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目已由治多县人民政府文件以治政【2016】56号（文号）批准建设，招标人为治多县扶贫开发局，现委托四川亚兴建设工程项目管理有限公司代理本项目招标事宜。资金来源国有。项目已具备招标条件，现对该项目的工程类进行国内公开招标。

2、项目概况与招标范围

    2.1 项目概况

    (1)项目地点：治多县索加乡牙曲村、扎河乡达旺村、立新乡扎西村、加吉镇改查村

    (2)招标内容：建设砂石路(具体详见招标文件)

2.2 招标范围及标段划分

标段编号：E6301000076015456001001

标段名称：治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目（扎河乡大旺村和索加乡牙曲村标段）

发包内容：建设砂石路(具体详见招标文件)

计划工期： *** 前竣工

标段编号：E6301000076015458001002

标段名称：治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目（加吉镇改查村标段）

发包内容：建设砂石路(具体详见招标文件)

计划工期： *** 前竣工

标段编号：E6301000076015459001003

标段名称：治多县2016年度精准扶贫易地搬迁入户道路项目（立新乡扎西村标段）

发包内容：建设砂石路(具体详见招标文件)

计划工期： *** 前竣工

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备_/_资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备_/_。1本次招标要求投标人同时具备以下资质：1.1工程施工资质：建设主管部门颁发的公路工程施工总承包 *** 及以上资质 、投标人须持有有效的《安全生产许可证》；2业绩要求：2.1近三年（ *** 至今）具有承担一个及以上类似道路工程建设项目工程业绩（需提供施工合同或中标通知书或竣工验收资料；具备至少两项）；3投标人主要人员资格要求3.1项目负责人具备公路工程专业 *** 注册建造师资质，并持有项目负责人安全培训考核合格证（B类），必须是本单位在职人员，拟委派的项目经理自递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，提供检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函。投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力4本次招标不接受联合体投标申请5 财务要求： 近二年（2015年至2016年） 须附第三方完整财务报表6省外投标人须持有《省外进青建筑业企业报告登记证书》7 其它要求7.1投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；7.2投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；7.3本次招标不接受最高人民法院等九部委联合下发的法[2016]285号文中所指的失信被执行人和国家企业信用信息公示系统公示的经营异常名录企业。8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本招标项目投标。凡有意申请投标者， 须由法定代表人或授权代表（持身份证原件）持营业执照副本，税务登记证，组织机构代码证或三证合一新证副本的复印件、资质文件复印件（复印件须加盖公章）、单位介绍信、法定代表人证明书或授权委托书及投标人资格要求中的所有复印件且胶装成册进行报名。。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述标段中1个标段进行投标。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 *** 至 *** ,每日上午9:00到11:30（北京时间，下同）下午14:30到16:30，在四川亚兴建设工程项目管理有限公司（青海省西宁市新华联二期9-61号），持单位介绍信购买招标文件。 

4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。图纸押金0.00元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（申请截止时间，下同）为 *** 09时30分，地点为青海省公共资源交易中心二楼4号开标室。

5.2 逾期送达或未送达至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在下列媒介同时发布：

    ■ 青海省招标投标网(qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn)

    ■ 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)

    ■ 青海经济信息网

    ■ 青海省经济信息网

7、联系方式

***