本招标项目重庆市铜梁区人民法院增容用电工程已由重庆市铜梁区发展和改革委员会以 铜发改委【2017】15号文批准建设，项目业主 重庆市铜梁区人民法院 ，建设资金来自业主自筹，招标人为 重庆市铜梁区人民法院 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.1项目建设地点：重庆市铜梁区
2.2工程概况：拟在10kv铜城三回路法院支线#10+1杆“T”接，拆除原法院支线#11杆S9-250kVA变压器一台，新建SCB-630kVA变压器一台，分支杆装设10kV隔离刀闸。
2.3招标范围：施工图所示的10KV线路“T”接、原变压器的拆除、新变压器、隔离刀闸的安装等工程内容，具体以招标人发出的工程量清单为准。
2.4计划工期： 60 日历天。
3.1本次招标要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包 *** 及以上或输变电工程专业承包 *** 及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2 资格审查方式：资格后审。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
4.1凡有意参加本项目的投标人，请于 2017 年 2 月 15 日起，在重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（http://www.tljyzx.com/）或重庆建设工程信息网（http://www.cqjsxx.com/）上下载本招标项目的招标文件、施工图、工程量清单、答疑、补遗等开标前的有关资料（根据项目实际情况增加地勘资料等）。不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜。
4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（http://www.tljyzx.com/）或重庆建设工程信息网（http://www.cqjsxx.com/）上关于本招标项目相关修改或补充内容。
4.3招标文件每套售价 1000 元，现金支付，售后不退，投标人在递交投标文件的同时,向招标代理机构缴纳招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构拒绝接收其投标文件。
5.1 投标文件递交时间为 2017 年 3 月 8 日 9 时 00分至2017年 3 月 8 日 10时 00 分，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年3月 8日 10 时 00 分， 地点为重庆市铜梁区公共资源综合交易中心（重庆市铜梁区巴川街道龙门街258号）二楼接件大厅建设工程招投标受理窗口。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》（http://www.cqzb.gov.cn/）、《重庆建设工程信息网》（http://www.cqjsxx.com/）和《重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网》（http://www.tljyzx.com/）上发布。
招标人：重庆市铜梁区人民法院
地 址：重庆市铜梁区巴川街道白龙大道
联系人：郑涛
电 话 ***
招标代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司重庆建筑工程分公司
地址：重庆市渝北区加州城市花园18栋4-2
联系人：王小霞
电话 ***
传真 ***
本招标项目重庆市铜梁区人民法院增容用电工程已由重庆市铜梁区发展和改革委员会以 铜发改委【2017】15号文批准建设，项目业主 重庆市铜梁区人民法院 ，建设资金来自业主自筹，招标人为 重庆市铜梁区人民法院 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.1项目建设地点：重庆市铜梁区
2.2工程概况：拟在10kv铜城三回路法院支线#10+1杆“T”接，拆除原法院支线#11杆S9-250kVA变压器一台，新建SCB-630kVA变压器一台，分支杆装设10kV隔离刀闸。
2.3招标范围：施工图所示的10KV线路“T”接、原变压器的拆除、新变压器、隔离刀闸的安装等工程内容，具体以招标人发出的工程量清单为准。
2.4计划工期： 60 日历天。
3.1本次招标要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包 *** 及以上或输变电工程专业承包 *** 及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2 资格审查方式：资格后审。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
4.1凡有意参加本项目的投标人，请于 2017 年 2 月 15 日起，在重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（http://www.tljyzx.com/）或重庆建设工程信息网（http://www.cqjsxx.com/）上下载本招标项目的招标文件、施工图、工程量清单、答疑、补遗等开标前的有关资料（根据项目实际情况增加地勘资料等）。不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜。
4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（http://www.tljyzx.com/）或重庆建设工程信息网（http://www.cqjsxx.com/）上关于本招标项目相关修改或补充内容。
4.3招标文件每套售价 1000 元，现金支付，售后不退，投标人在递交投标文件的同时,向招标代理机构缴纳招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构拒绝接收其投标文件。
5.1 投标文件递交时间为 2017 年 3 月 8 日 9 时 00分至2017年 3 月 8 日 10时 00 分，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年3月 8日 10 时 00 分， 地点为重庆市铜梁区公共资源综合交易中心（重庆市铜梁区巴川街道龙门街258号）二楼接件大厅建设工程招投标受理窗口。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》（http://www.cqzb.gov.cn/）、《重庆建设工程信息网》（http://www.cqjsxx.com/）和《重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网》（http://www.tljyzx.com/）上发布。
招标人：重庆市铜梁区人民法院
地 址：重庆市铜梁区巴川街道白龙大道
联系人：郑涛
电 话 ***
招标代理机构：广东华联建设投资管理股份有限公司重庆建筑工程分公司
地址：重庆市渝北区加州城市花园18栋4-2
联系人：王小霞
电话 ***
传真 ***